北京建筑律师曹敏在建委,设计,质量,监理,招标,预算,鉴定,开发,施工单位40年,建造师,造价师,监理师,评标专家,建筑法律顾问,专门代理全国建设工程房地产纠纷案件。
北京建筑工程纠纷律师
2020年04月30日 星期四 09:44:07  农历:二〇二〇年 四月 初八
【案例】工程日期的顺延案例
作者:北京建筑律师    分类:最高检察院建设工程纠纷申诉抗诉疑难案律师    时间:2020/3/23 9:06:27    浏览:439次
《【案例】工程日期的顺延案例》由建筑工程律师网为您提供,特为您编辑《【案例】工程日期的顺延案例》,希望能为您提供帮助!
    一、承包人顺延工期的情形:
    1、工程隐蔽前,通知发包人检查,发包人没有检查的;
    2、发包人未按合同约定的时间和要求提供材料、资料、场地、资金,导致无法施工的;
    3、竣工前,质量争议,鉴定合格的;
    4、设计变更,造成停工、窝工的;
    5、停建、缓建、增加工程量的;
    6、勘察设计过程中,发包人未按约定提供材料的;
    7、不可抗力、政府行为、法律法规变化;
    8、其他非承包人原因造成工期延误的。
    二、承包人未按约定提出工期顺延申请的,根据《民法总则》第140条规定,沉默只有在法律规定、当事人约定或者符合当事人之间的交易习惯时,才可以视为意思表示。发包人主张承包人视为放弃工期顺延权利的,不予支持。但合同约定承包人未依约提出顺延工期申请视为放弃的,按照约定处理。
    原告:新疆某某建筑工程有限责任公司; 法人代表:马某某;
    被告:新疆某某物流公司;法人代表:秦某某;
    【案情】2014年,原告与被告签订施工合同,合同约定原告承建被告的物流仓库工程。施工合同履行过程中,被告没有及时支付工程款,导致工期延误50天,造成原告损失200万元,协商不成起诉法院。审理期间,被告抗辩原告没有及时提出主张,因此不应支持。法院认为被告理由(默示)不能成立,支持了原告的诉讼请求。
分享到:
曹敏律师在建设工程房地产领域工作了三十多年,国家注册建造师,监理师,造价师,专业代理全国建设工程房地产纠纷案件!
电话:15801061959,微信:15801061959 ,地址:丰台区西局欣园南区三号楼联合律师楼
关键词:北京建筑律师,北京工程律师,北京建筑工程律师,中国建筑律师,中国工程律师,中国建筑工程律师
版权所有:北京建筑工程纠纷律师网